Αριθμός 390/2023
ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τμήμα 2ο
Αποτελούμενο από τους Δικαστές Βασίλειο Παπανικόλα, Πρόεδρο Εφετών, Ιωάννα Μάμαλη, Εφέτη και Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτη-Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Τ.Λ..
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την ………., για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των:
ΚΑΛΟΥΣΑΣ-ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «………..» και τον διακριτικό τίτλο «……….», η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπήθηκε δε από τον πληρεξούσιό της δικηγόρο Κωνσταντίνο Σταφυλοπάτη.
ΚΑΘ΄ ΟΥ Η ΚΛΗΣΗ-ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα, το οποίο εκπροσωπήθηκε από την δικαστική πληρεξουσία ΝΣΚ Σπυριδούλα Φωτοπούλου.
Η καλούσα-ενάγουσα άσκησε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία, Αντικείμενο Ενοχικό) την από 27.6.2016 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ………/2016 αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 439/2017 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, που απέρριψε την αγωγή.
Στη συνέχεια η καλούσα-ενάγουσα κατέθεσε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 30.3.2017 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ……../2017) Δήλωση Παραίτησης από το Δικαίωμα Άσκησης Έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ 439/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ακολούθως άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου την από 27.3.2017 (αριθμ. εκθ. καταθ. ………/2017) αίτηση αναιρέσεως κατά της προαναφερόμενης απόφασης. Επί της αίτησης αυτής το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου εξέδωσε την υπ΄ αριθμ. 892/2018 απόφασή του (Α2 Πολιτικό Τμήμα), που αναίρεσε την υπ΄ αριθμ. 439/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και παράπεμψε την εκδίκαση της υποθέσεως στο αυτό δικαστήριο συντιθέμενο από άλλους δικαστές.
Με την από 29.8.2018 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ……../2018 κλήση της καλούσας-ενάγουσας η προκειμένη υπόθεση επαναφέρθηκε προς συζήτηση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 877/2021 απόφαση αυτού, που κήρυξε εαυτό αναρμόδιο καθ΄ύλην και παράπεμψε την αγωγή προς εκδίκαση στο αρμόδιο, καθ΄ύλην και κατά τόπον, Τριμελές Εφετείο Πειραιώς.
Με την κατατεθείσα ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου από 17.5.2021 (ΓΑΚ/ΕΑΚ …………/2021) κλήση της καλούσας-ενάγουσας η προκειμένη υπόθεση επανεισάγεται προς εκδίκαση ενώπιον αυτού στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης.
Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.
Ο πληρεξουσιος δικηγόρος της καλούσας-ενάγουσας και η δικαστική πληρεξουσία ΝΣΚ του καθ΄ ου η κλήση-εναγομένου, αφού έλαβαν διαδοχικά τον λόγο από τον Πρόεδρο, αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Νόμιμα φέρεται με την από 17-5-2021 και με αριθμό καταθ. ……../2021 κλήση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «……….» η από 27-6-2016 και με αριθμό κατάθεσης ……../2016 αγωγή της, την οποία είχε απευθύνει αρχικά στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, επί της οποίας εξεδόθη η υπ΄αριθμόν 439/2017 απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή για έλλειψη δικαιοδοσίας καθώς κρίθηκε ότι η ένδικη υπόθεση συνιστά διοικητική διαφορά και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε αναίρεση και εξεδόθη η υπ΄αριθμόν 892/2018 απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία κρίθηκε ότι η ένδικη υπόθεση συνιστά ιδιωτικού δικαίου διαφορά και υπάγεται στην δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων και παραπέμφθηκε για εκ νέου εκδίκαση αυτής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Στη συνέχεια, εξεδόθη η υπ΄αριθμόν 877/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία κρίθηκε καθ΄υλην και κατά τόπο αναρμόδιο το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών και παραπέμφθηκε η υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ως καθ΄ύλην και κατά τόπο αρμόδιου Δικαστηρίου.
Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ 1,2 και 3 του Συντάγματος, όπως αυτές ισχύουν μετά την αναθεώρηση του εν λόγω άρθρου με το από 6 Απριλίου 2001 Ψήφισμα της Ζ΄Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, ορίζεται ότι στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια υπάγονται οι διοικητικές διαφορές, όπως νόμος ορίζει, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (παρ.1) ότι στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται οι ιδιωτικές διαφορές , καθώς και οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας ,όπως νόμος ορίζει (παρ 2) και ότι σε ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου να επιτυγχάνεται η ενιαία εφαρμογή της αυτής νομοθεσίας μπορεί ν΄ανατεθεί με νόμο η εκδίκαση κατηγοριών ιδιωτικών διαφορών στα διοικητικά δικαστήρια ή κατηγοριών διοικητικών διαφορών ουσίας στα πολιτικά δικαστήρια (παρ 3). Περαιτέρω, με το άρθρο 1 παρ 1 του ν 1406/1983 που εκδόθηκε σε εκτέλεση της διατάξεως του άρθρου 94 παρ. 1 του Συντάγματος, όπως αυτή ίσχυε πρίν τη συνταγματική αναθεώρηση, και επέβαλε την εντός πενταετούς προθεσμίας, δυνάμενης να παραταθεί με νόμο, υποβολή της εκδικάσεως στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια εκείνων εκ των διοικητικών διαφορών ουσίας που δεν είχαν ακόμη υπαχθεί στα δικαστήρια αυτά, υπήχθησαν στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων όλες οι διοικητικές διαφορές ουσίας, μεταξύ δε, των ενδεικτικά προβλεπομένων στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου 1 περιπτώσεων περιελήφθησαν και οι διαφορές που αναφύονται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας των διοικητικών διαφορών συμβάσεων (εδάφιο ι΄), δηλαδή οι διαφορές που προέρχονται από διοικητική σύμβαση και ανάγονται στο κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση αυτής ή σε οποιαδήποτε παρεπόμενη της συμβάσεως αξίωση. Η σύμβαση δε είναι διοικητική εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και με τη σύναψη της συμβάσεως επιδιώκεται η ικανοποίηση σκοπού, τον οποίο ο νόμος έχει αναγάγει σε δημόσιο σκοπό, το δε Ελληνικό Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε βάσει του κανονιστικού καθεστώτος που διέπει τη σύμβαση, είτε βάσει ρητρών, οι οποίες προβλέπονται κανονιστικώς και έχουν περιληφθεί στη σύμβαση, αποκλίνουν δε από το κοινό δίκαιο, ευρίσκεται, προς ικανοποίηση του εν λόγω σκοπού, σε υπερέχουσα θέση έναντι του αντισυμβαλλόμενου μέρους, δηλαδή σε θέση που δεν προσιδιάζει στον δυνάμει των διατάξεων του ιδιωτικού δικαίου συναπτόμενο συμβατικό δεσμό. Συμβάσεις που δεν συγκεντρώνουν σωρευτικά τα γνωρίσματα αυτά είναι ιδιωτικές και οι διαφορές αυτές υπάγονται στην δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων (Α.Ε.Δ 1/2016, 3/2012,29/2011). Εξάλλου, κατά την έννοια του άρθρου 94 παρ 1 του Συντάγματος, διοικητικές διαφορές ουσίας είναι και οι διαφορές από αδικαιολόγητο πλουτισμό του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, όταν η υποκείμενη σχέση που προκάλεσε τον πλουτισμό αυτό είναι σχέση δημοσίου δικαίου. Αντιθέτως, διαφορές από αδικαιολόγητο πλουτισμό του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων όταν δεν υφίσταται σχέση δημοσίου δικαίου, συνδέουσα το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με κάποιο πρόσωπο, από την οποία (σχέση), ή με αφορμή τη λειτουργία της οποίας, δημιοργείται ο πλουτισμός του Δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (βλ Α.Ε.Δ. 1/2016, 12, 11/2013, 3/2012). Εξάλλου, όταν η συμφωνία είναι προφορική, για τη διάγνωση του χαρακτήρα της ως συμφωνίας διεπομένης από το διοικητικό ή ιδιωτικό δίκαιο, δεν δύναται ν΄αναζητηθούν στην ίδια τη συμφωνία ρήτρες αποκλίνουσες από το κοινό δίκαιο, ούτε είναι δυνατόν να διαγνωσθεί το κανονιστικό καθεστώς που την διέπει, ώστε να διερευνηθεί αν η ένδικη σύμβαση διέπεται από εξαιρετικό υπέρ του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου νομοθετικό ή συμβατικό καθεστώς. Επομένως η διαφορά που απορρέει από μία τέτοια συμφωνία μεταξύ των διαδίκων είναι ιδιωτικού δικαίου διαφορά, ανεξαρτήτως αν η συμφωνία αυτή, η οποία φέρεται να έχει συναφθεί για την εκτέλεση δημοτικού έργου απέβλεπε στη εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού (ΑΕΔ 3/2012 ΝΟΜΟΣ).
Β. Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 904 § 1 και 908 ΑΚ, κατά τα οποία “όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία ή με ζημία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια. Η υποχρέωση αυτή γεννιέται ιδίως σε περίπτωση παροχής αχρεώστητης ή παροχής για αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε ή αιτία παράνομη ή ανήθικη(904) και ο λήπτης οφείλει να αποδώσει το πράγμα που έλαβε ή το αντάλλαγμα που τυχόν έλαβε από αυτό”(908), σαφώς προκύπτουν τα ακόλουθα: Σε περίπτωση που εκτελείται και παραδίδεται έργο ή παρέχονται εργασίες ή υπηρεσίες με άκυρη σύμβαση “ο αντισυμβαλλόμενος” του παρέχοντος, που δέχεται το έργο ή τις υπηρεσίες στο πλαίσιο της άκυρης σύμβασης, η οποία συνιστά απλά τη βασική προϋπόθεση της έλλειψης νόμιμης αιτίας, υποχρεούται να αποδώσει την ωφέλεια, που απέκτησε χωρίς νόμιμη αιτία και που συνίσταται, σε περίπτωση αδυναμίας αυτούσιας απόδοσης της παροχής που έλαβε χώρα χωρίς νόμιμη αιτία, στη χρηματική αποτίμηση του παρασχεθέντος έργου ή της παρασχεθείσας εργασίας ή υπηρεσίας και στη δαπάνη που εξοικονόμησε, στην οποία θα υποβαλλόταν, εάν την εκτέλεση του ίδιου έργου ή της εργασίας ανέθετε, με έγκυρη σύμβαση, σε άλλο πρόσωπο, το οποίο θα διέθετε τα ίδια επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες. Ο παραπάνω γενικός κανόνας του άρθρου 904 ΑΚ, που απορρέει από τις κοινωνικές αντιλήψεις περί ισότητας και επιείκειας, έχει εφαρμογή και για το Δημόσιο και για τα ΝΠΔΔ και γενικότερα επι φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, δεδομένου ότι δεν καθιερώνεται γι` αυτά εξαίρεση με τη διάταξη αυτή ή με άλλη(ΟλΑΠ 4/2021, ΟλΑΠ 218/1977). Οι διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού εξάλλου, εφαρμόζονται και στην περίπτωση δημόσιου έργου λόγω ακυρότητας της σύμβασης (ΑΠ 1102/2018, ΑΠ 361/2010, 1499/2009).
Γ. Κατά τη διάταξη του άρθρου 90 παρ. 1 του προϊσχύσαντος 2362/1995 “περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου δαπανών του Κράτους, όπως ίσχυε στην προκειμένη περίπτωση , οι διατάξεις του οποίου καταργήθηκαν με το άρθρο 177 του ν. 4270/2014 “Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου παραγράφεται μετά πενταετία, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής” και στο άρθρο 91 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι “Επιφυλασσόμενης κάθε άλλης ειδικής διατάξεως του παρόντος η παραγραφή οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του Δημοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής…”. Στις απαιτήσεις δε κατά του Δημοσίου, οι οποίες υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή βάσει των ανωτέρω διατάξεων, περιλαμβάνονται τόσο εκείνες που πηγάζουν από αδικοπραξία όσο και εκείνες που πηγάζουν από αδικαιολόγητο πλουτισμό (ΣΤΕ2748/2017, ΑΠ 125/2001). Από της καταργήσεώς των ανωτέρω διατάξεων ισχύουν στην προκειμένη περίπτωση οι διατάξεις του ν. 4270/2014 και συγκεκριμένα τα άρθρα 140 και 141 στα οποία αναφέρεται ότι «Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου, πλην εκείνων για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν 4174/2013 Α΄, 170) παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξε δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής» και «Η παραγραφή οποιασδήποτε απαίτησης κατά του Δημοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη …». Ως εκ τούτου και υπό την ισχύ των διατάξεων του νόμου αυτού στις απαιτήσεις κατά του Δημοσίου, οι οποίες υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και κείνες που πηγάζουν από αδικαιολόγητο πλουτισμό ( σχετ . ΑΠ 709/2022, ΑΠ3/2020, ΑΠ 1264/2019 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
Δ. Εξάλλου, κατά το άρθρο 95 εδαφ. α΄ του νδ 321/1969 «περί Κωδικος Δημοσίου Λογιστικού» αρχικά, κατά το άρθρο 93 εδαφ. α΄του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του Κράτους» στη συνέχεια και ήδη κατά το άρθρο 143 του ν 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό» «Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η παραγραφή των χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου διακόπτεται μόνο με την υποβολή της υποθέσεως στο δικαστήριο ή σε διαιτητές, οπότε αρχίζει και πάλι η παραγραφή από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων, του δικαστηρίου ή των διαιτητών». Κατά την αληθινή έννοια των διατάξεων αυτών, στις χρηματικές αξιώσεις κατά του Δημοσίου, επέρχεται διακοπή της παραγραφής όχι μόνο όταν εισαχθεί στο δικαστήριο η διαφορά που αφορά την ικανοποίηση της αξίωσης, αλλά και όταν άλλο δικαστήριο, κρίνοντας για διαφορετικό αντικείμενο επιλύει αρμοδίως ζήτημα που αποτελεί τη βάση ή προϋπόθεση της αξίωσης, ή η παρεμπίπτουσα έρευνα του οποίου θα ήταν αναγκαία για να επιλυθεί η διαφορά στην οποία αναφέρεται η αξίωση. Εάν λοιπόν η διαφορά που υποβλήθηκε στα διοικητικά δικαστήρια συνίσταται στην επίλυση ζητήματος, το οποίο απαιτείται να επιλυθεί και από τα πολιτικά δικαστήρια στα οποία εισήχθη έτερη διαφορά, ώστε στις διαφορές αυτές να υφίσταται κοινό ζήτημα προς επίλυση, τότε με την υποβολή της διαφοράς στα διοικητικά δικαστήρια διακόπτεται η παραγραφή της αξίωσης που εισήχθη στα πολιτκά δικαστήρια (σχετ ΟλΑΠ 1327/1986 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Τέλος, μεταξύ των διαδικαστικών πράξεων περιλαμβάνονται, εκτός από την άσκηση της αγωγής, η συζήτηση της υπόθεσης, η κλήση για προσδιορισμό δικασίμου, η έκδοση, η δημοσίευση και η κοινοποίηση οριστικής απόφασης, αναβλητικής απόφασης και η άσκηση ενδίκου μέσου (ΑΠ 1241/2018, 1241/2018).
Ε. Επιπροσθέτως, από τις διατάξεις των άρθρων 1,2 παρ 1,3 παρ 1,4,8 παρ 1,14 παρ 1, 16 παρ 1 και 2 ,19 παρ 1,21,35παρ 1 και 36 του ν 2859/2000 «κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», οι διατάξεις του οποίου υπερισχύουν των διατάξεων του ενδοτικού δικαίου όπως είναι η διάταξη του άρθρου 425 ΑΚ στην οποία ορίζεται ότι τα έξοδα της εξοφλητικής απόδειξης φέρει ο οφειλέτης αν δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη σχέση δοθέντος ότι ως έξοδο νοείται και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, σαφώς προκύπτει ότι στην περίπτωση σύμβασης έργου, κατά την οποία ο εργολάβος παρέχει τις υπηρεσίες του στον εργοδότη για την εκτέλεση του έργου έναντι αμοιβής, για την οποία είναι υπόχρεος στην έκδοση τιμολογίων και την απόδοση προς το Δημόσιο του αναλογούντος σε αυτό φόρου προστιθέμενης αξίας (ο οποίος επιρρίπτεται στον εργοδότη ως ληπτη των παρεχομένων σε αυτόν υπηρεσιών και υπόχρεο συνεπεία τούτου στην καταβολή του) σε περίπτωση που κατά το χρόνο είσπραξης της αμοιβής του εργολάβου ύστερα από επιταγή δημόσιας αρχής , όπως επί δικαστικής απόφασης, ο εργολάβος οφείλει να εκδώσει κατά το χρόνο είσπραξης της αμοιβής (δηλαδή στο μέλλον) τιμολόγιο ή απόδειξη ή άλλο στοιχείο που προβλέπεται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, στο οποίο θα αναγράψει τη φορολογική αξία (την ως άνω επιδικασθείσα αμοιβή) και το ποσό του φόρου χωριστά. Η απαίτηση αυτή μπορεί να επιδιωχθεί βάσει των ανωτέρω διατάξεων και σε περίπτωση ακυρότητας της σύμβασης βάσει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού προκαταβολικά κατά την διάταξη του άρθρου 69 παρ 1 περ ε΄ του ΚΠολΔ (σχετ ΑΠ 43/2021, ΑΠ535/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Τέλος, από τις διατάξεις των άρθρων 18 και 22 του ν 1642/1986, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν στο άρθρο 22 του ν 2589/2000, οι οποίες καθορίζουν τις απαλλαγές από το ΦΠΑ, δεν προβλέπεται απαλλαγή του Δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ από τον φόρο αυτό του Δημοσίου και ο εργοδότης επιβαρύνεται με ΦΠΑ έστω και αν η σύμβαση στα πλαίσια της οποίας εκτελέστηκε το έργο ήταν άκυρη (ΑΠ 43/2021 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
Στην προκειμένη περίπτωση με την κρινόμενη με αριθμό κατάθεσης στη γραμματεία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ………./2016 αγωγή η ενάγουσα εταιρία εκθέτει ότι με την από 24-6-2004 έγγραφη σύμβαση που συνήψε με το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων, Αθλητικών Ολυμπιακών Έργων και Εγκαταστάσεων (ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ) ανέλαβε την εκτέλεση του έργου «Σταδιο Ειρήνης και Φιλίας: Περιβάλλων Χώρος», με κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της έναρξης στις 13-8-2004 των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Το έργο περιελάμβανε τις απαραίτητες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του Περιβάλλοντος Χώρου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας με την προσαρμογή αυτού στις αυξημένες ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων αντί εργολαβικού ανταλλάγματος ύψους 2.801.462,28 ευρώ πλέον ΦΠΑ ενώ χρόνος παράδοσης του έργου ορίστηκε σε 30 ημέρες από της υπογραφής της σύμβασης. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε ότι απαιτούνταν επείγουσες πρόσθετες εργασίες κατά την έννοια των άρθρων 8 του ν 1418/1984 και 43,44 του πδ 609/1985, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης του έργου και κατέστησαν αναγκαίες λόγω των απρόβλεπτων απαιτήσεων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.) και της Διεθνούς Συνομοσπονδίας VOLLEY (βόλεϊ). Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών συντάχθηκαν εισηγητικά σημειώματα της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας (ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ) και ελήφθη η σύμφωνη γνώμη της ηγεσίας του Υπουργείου ενώ εκδόθηκαν και οι απαραίτητες έγγραφες εντολές προς την ανάδοχο εταιρεία. Τόσο οι συμβατικές όσο και οι πρόσθετες εργασίες του έργου περαιώθηκαν εμπρόθεσμα και παραλήφθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή (ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ) η οποία διαβίβασε στην ενάγουσα βεβαίωση περάτωσης του έργου στις 17-9-2004 σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Ακολούθως, συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν οι επιμετρήσεις των συμβατικών και των πρόσθετων εργασιών από τον τεχνικό σύμβουλο της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και από τους επιβλέποντες το έργο μηχανικούς και συντάχθηκε ο πρώτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) και το πρώτο Πρωτόκολλο Καθορισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), τα οποία εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή (Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων ΄Εργων/ Αθλητικών Ολυμπιακών Έργων – Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού), όπως και η σύναψη της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης για τις πρόσθετες εργασίες που απαιτήθηκαν για ποσό 1.585.714,50 ευρώ εκ των οποίων 203.267,74 ευρώ για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (ποσοστό 18%) και 253.181,26 ευρώ για ΦΠΑ λόγω υπέρβασης του ποσού της αρχικής σύμβασης. Οι εργασίες αυτές τιμολογήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ 3 του πδ 609/85 με τιμές μονάδος είτε από παρόμοια ή ανάλογα άρθρα εγκεκριμένων αναλυτικών τιμολογίων είτε – όπου δεν υπήρχαν – από παρακολού-θηση από την ορισθείσα Επιτροπή Καθορισμού Τιμών η οποία συνέταξε το από 21-9-2004 Πρακτικό παρακολούθησης, διαπίστωσης και καθορισμού συντελεστών κόστους νέων πρόσθετων εργασιών, ενώ οι τιμές των υλικών και των ημερομισθίων ελήφθησαν από το επίσημο Πρακτικό της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων του β΄τριμήνου του έτους 2004 και η δαπάνη για τις πρόσθετες εργασίες προσαυξήθηκε κατά 18% για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου σύμφωνα με το άρθρο 10.1 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων του έργου και το άρθρο 5 παρ 4 του πδ 609/1985 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Ωστόσο, το Ελεγκτικό Συνέδριο στο οποίο υποβλήθηκε προς έλεγχο η συνταχθείσα από την Διευθύνουσα Υπηρεσία πρώτη συμπληρωματική σύμβαση αρνήθηκε την έγκριση αυτής με την αιτιολογία ότι ήταν αναρμόδιο κατά το χρόνο καθώς η συμπληρωματική σύμβαση αφορούσε πρόσθετες εργασίες οι οποίες είχαν ήδη εκτελεστεί με συνέπεια η ενάγουσα να βρίσκεται σε αδυναμία να εισπράξει την αμοιβή της για τις πρόσθετες εργασίες που εκτέλεσε δυνάμει των εντολών της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ανερχομένης συνολικά στο ποσό των 1332.532,91 ευρώ περιλαμβανομένου ποσοστού 18% για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ποσό κατά το οποίο το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο κατέστη πλουσιότερο καθόσον το ποσό αυτό θα κατέβαλε σε τρίτο εργολάβο με τον οποίο θα κατήρτιζε έγκυρη σύμβαση έργου για την εκτέλεση των εργασιών αυτών. Ζήτησε δε, να υποχρεωθεί το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει σ΄αυτήν βάσει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού καθώς οι συμβάσεις για τις πρόσθετες εργασίες έγιναν προφορικά και ως εκ τούτου ήταν άκυρες, το ποσό των 1.332.532,91 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από της αποπερατώσεως του συνόλου των επίδικων εργασιών (17-9-2004), άλλως από της οριστικής παραλαβής του έργου (25-1-2008), άλλως από της επιδόσεως της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως, πλέον του αναλογούντος φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), καθώς επίσης και να καταδικαστεί το εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα αυτής. Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή αυτή αρμοδίως εισάγεται ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων που δεν στερούνται δικαιοδοσίας καθόσον πρόκειται για ιδιωτικού δικαίου διαφορά αφού δεν είναι δυνατή η διάγνωση του κανονιστικού καθεστώτος που διέπει την μεταξύ των διαδίκων συμφωνία, ούτε η διαπίστωση της πρόβλεψης σε αυτή ρήτρας που αποκλίνει από το κοινό δίκαιο καθώς, συνήφθη προφορικά και συνακόλουθα η διαπίστωση της ύπαρξης σχέσης δημοσίου δικαίου που να συνδέει την ενάγουσα με το Δημόσιο προϋπόθεση αναγκαία για την καθίδρυση δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπό στοιχείο Α μείζονα σκέψη δοθέντος ότι η αγωγή ασκήθηκε προ της τροποποιήσεως του άρθρου 175 του ν 4412/2016 με το άρθρο 21 του ν 4491/2017. Περαιτέρω, αρμοδια και παραδεκτά φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου που έχει υλική και τοπική αρμοδιότητα (άρθρα 1παρ 1 έως 3 του ν 3669/2008, άρθρο 377 παρ 31 του ν 4412/2016, άρθρο 77 παρ 1και 2 του 3669/2008, άρθρο 64 παρ 4 ΕισΝΚΠολΔ και άρθρο 26 του ν 4491/2017 } και κατά την διαδικασία του άρθρου 77 του ν 3669/2008 (και όχι του άρθρου 175 του ν. 4412/2016 αφού η αγωγή ασκήθηκε προ της 1-11-2017 (άρθρο 28 του ν 4491/2017). Είναι αρκούντως ορισμένη καθόσον στο δικόγραφο περιέχονται με σαφήνεια τα περιστατικά που θεμελιώνουν την κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού αγωγή καθώς αναφέρονται οι πρόσθετες εργασίες τις οποίες εκτέλεσε η ενάγουσα, η τιμή μονάδος εκάστης, ο τρόπος υπολογισμού αυτής καθώς και η συνολική αμοιβή της ενάγουσας απορριπτομένου αντίθετου ισχυρισμού του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου ως αβάσιμου. Είναι νόμιμη ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 681,345, 346,361, 904, 7, 8, 11 του ν.1418/1984 σε συνδυασμό με 34, 43 του πδ 609/1985, 1 του πδ 220/2000 και 69 παρ 1 περ ε΄ και 176 ΚΠολΔ πλην του αιτήματος περί επιδίκασης τόκων από της αποπερατώσεως του έργου (17-9-2004), άλλως από της οριστικής παραλαβής του έργου (25-1-2008) το οποίο είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο καθόσον σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 45 παρ 2 του ν 4607/2019 επί οφειλής του Δημοσίου τόκος οφείλεται μόνο από την επίδοση του δικογράφου της αγωγής στον Υπουργό Οικονομικών ή στο αρμόδιο όργανο του Δημοσίου ή της Αρχής που προβλέπεται από το νόμο σε ειδικές κατηγορίες υποθέσεων. Συνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ΄ουσίαν δοθέντος ότι έχει καταβληθεί και το απαιτούμενο τέλος του δικαστικού ενσήμου με τις απαιτούμενες προσαυξήσεις υπέρ τρίτων όπως προκύπτει από το υπ΄αριθμόν ………/4-11-2016 διπλότυπο είσπραξης της Α ΔΟΥ Αθηνών.
Το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο ισχυρίζεται ότι η κρινόμενη αγωγή είναι απαράδεκτη για το λόγο ότι για την επίλυση της ένδικης διαφοράς χωρεί μόνο η άσκηση προσφυγής στο αρμόδιο διοικητικό εφετείο κατά της παράλειψης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έκδοσης πράξης περί έγκρισης του τρίτου λογαριασμού που αφορούσε στην αμοιβή της για τις πρόσθετες εργασίες (επίδικη αμοιβή) σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν 1418/1984 όπως ίσχυε πρό αλλά και μετά την τροποποίηση του με το ν 3481/2006. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος καθόσον η αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού δεν παρεμποδίζεται από την προβλεπόμενη από την διάταξη του άρθρου 13 του ν 1418/1984 (όπως ίσχυε και ισχύει) δυνατότητα άσκησης προσφυγής ή αγωγής για την επίλυση διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών από την σύμβαση κατασκευής δημόσιου έργου.
Περαιτέρω, το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο ισχυρίστηκε ότι η αγωγή είναι απαράδεκτη για το λόγο ότι δεν τηρήθηκε η προδικασία της ενδικοφανούς διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς που ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 1418/1984 με υποβολή ενστάσεως κατά της παραλείψεως της Διευθύνουσας υπηρεσίας και ακολούθως κατάθεσης αίτησης θεραπείας. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος καθόσον η διαδικασία της ενδικοφανούς διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς ακολουθείται επί εγκύρου συμβάσεως έργου και δεν απαιτείται επί αγωγής αποδόσεως της ωφέλειας λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού.
Από την υπ΄αριθμόν …/18-10-2022 ένορκη βεβαίωση του …….. που δόθηκε επιμελεία της ενάγουσας εταιρείας κατόπιν νομότυπης κλήτευσης του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου (βλ. υπ΄αριθμούς ../12-10-2022 και …/12-10-2022 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών ……….) και όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την από 24 -6-2004 έγγραφη σύμβαση το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο βάσει σχετικής εξουσιοδοτήσεως από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ζ΄ Κατασκευών της ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ της Γ.Γ.Α, ……., ανέθεσε στην ενάγουσα εργοληπτική εταιρεία κατόπιν της υπ΄αριθμόν πρωτ. ΕΥΔΕ/Φ230/383/5486/9-6-2004 αποφάσεως του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Αθλητικών Ολυμπιακών ΄Εργων και Εγκαταστάσεων (ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολτισμού, την εκτέλεση του έργου «ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παραγρ. 1 του ν 1418/84 και του πδ 220/2000. Η ενάγουσα ανέλαβε την εκτέλεση ολοκλήρου του έργου, αντικείμενο του οποίου, με επείγοντα χαρακτήρα, ήταν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του Περιβάλλοντος Χώρου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και την προσαρμογή του στις αυξημένες ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών αρχομένης από της υπογραφής της σύμβασης αυτής. Το εργολαβικό αντάλλαγμα ορίστηκε στο ποσό των 2.801.462,28 ευρώ πλέον ΦΠΑ . Το αντικείμενο του έργου και οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιέχονται στα τεύχη και στα σχέδια της μελέτης της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμόν πρωτ. ΕΥΔΕ/Φ230/360/2822/31-3-2004 απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ανωτέρω σύμβασης, ενώ ρητά ορίστηκε ότι η σύμβαση διέπεται από το νόμο 1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», το πδ 609/85 «κατασκευή δημοσίων έργων» και το πδ 220/00 «Σύσταση στη Γ.Γ.Α. Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων που θα εξυπηρετούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004» . Σε εκτέλεση της σύμβασης αυτής η ενάγουσα προέβη στις συμφωνηθείσες εργασίες κατά την διάρκεια των οποίων διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων, κατά την έννοια των άρθρων 8 του ν 1418/1984, 43 και 44 του πδ 609/1985, εργασιών οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση αλλά κατέστησαν αναγκαίες λόγω των απρόβλεπτων απαιτήσεων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.) και της Διεθνούς Συνομοσπονδίας VOLLEY (βολεϊ) και γνωστοποιήθηκαν μετά την υπογραφή της σύμβασης από την Ο.Ε.Ο.Α. «Αθήνα 2004 Α.Ε.» στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. Οι πρόσθετες αυτές εργασίες δεν μπορούσαν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση και ήταν απολύτως αναγκαίες για την τελειοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της σύμβασης και την ασφαλή τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τον χρόνο σύνταξης της μελέτης του έργου. Εξαιτίας των πρόσθετων αυτών εργασιών εγκρίθηκε αρχικά με την υπ΄αριθμόν πρωτ. ΕΥΔΕ Φ230/474/7371/3-8-2004 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων) η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου για την εκτέλεση των συγκεκριμένων αυτών εργασιών κατά τρείς (3) ημέρες δηλαδή μέχρι και την 6-8-2004, ενώ συντάχθηκαν σχετικά εισηγητικά σημειώματα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ελήφθη η σύμφωνη γνώμη της ηγεσίας του Υπουργείου. Ακολούθως εκδόθηκαν οι απαραίτητες εντολές προς την ενάγουσα ανάδοχο εταιρεία και με την υπ΄αριθμον πρωτ. ΕΥΔΕ Φ230/538/366/13-2-2007 απόφαση της ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) συνολικής δαπάνης 4.138.995,22 ευρώ ενώ εγκρίθηκε και η σύναψη πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης για ποσό 1585.714,20 ευρώ εκ των οποίων 203.267,74 ευρώ για γενικά έξοδα και οφελος εργολάβου και 253.181,26 ευρώ για φόρο προστιθέμενης αξίας. Ειδικότερα, με την υπ΄αριθμόν ΕΥΔΕ/Φ230/433/6877/16-7-2004 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων ΄Εργων / Αθλητικών Έργων και Εγκαταστάσεων (ορθή επανάληψη της 20-7-2004) δόθηκε εντολή στην ενάγουσα ανάδοχο εταιρεία να εκτελέσει επείγουσα πρόσθετη εργασία και να εφαρμόσει την προβλεπόμενη εναλλακτική λύση της κατασκευής μεταλλικών φορέων των δύο γεφυρών σύνδεσης του Σταδίου με τον ελεγχόμενο χώρο στάθμευσης των οχημάτων (αντί των εξ οπλισμένου σκυροδέματος). Η τροποποιητική στατική μελέτη της εναλλακτικής αυτής λύσης είχε εγκριθεί με την υπ΄αριθμόν πρωτ. ΕΥΔΕ Φ 230/427/6225 /15-7-2004 απόφαση της ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 15 ημέρες. Η δαπάνη της πρόσθετης αυτής εργασίας κατηγορίας «σιδηρές γέφυρες» του 1ου Α.Π.Ε και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης λόγω της αλλαγής στο υλικό κατασκευής των φορέων των δύο γεφυρών από οπλισμένο σκυρόδεμα σε μεταλλικά στοιχεία, τα απαραίτητα αφέδρανα και τους αρμούς γεφυρών καθώς και οι ποσότητες των επί μέρους εργασιών, όπως επιμετρήθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και ελέχθησαν από τον Τεχνικό Σύμβουλο της Υπηρεσίας περιλήφθηκαν στον 1 Α.Π.Ε. Συγκεκριμένα για την εκτέλεση ποσότητας 105.603,43 κιλών της πρόσθετης εργασίας «Σιδηρές κατασκευές γεφυρών» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 6 ευρώ ανά κιλό σιδηράς κατασκευής γεφυρών και συνολικά (105.603 κιλά Χ 6 ευρώ =) 633.620, 58 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 20.553,10 κιλών της πρόσθετης εργασίας «Σιδηρές κατασκευές εφεδράνων γεφυρών» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 6,39 ευρώ ανά κιλό σιδηράς κατασκευής εφεδράνων γεφυρών και συνολικά (20.553,10 Χ 6,39 ευρώ = ) 131.334,88 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 28 μέτρων μήκους της πρόσθετης εργασίας «Αρμοί γεφυρών» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 729,43 ευρώ ανά μέτρο μήκος αρμών γεφυρών και συνολικά (28μ Χ 729,43 ευρώ =) 20.424,04 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 22 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «πλήρωση επιφάνειας στήριξης εφεδράνων με εποξειδικές ρητίνες» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 677,51 ευρώ ανά τεμάχιο πληρώσεως επιφανείας στήριξης εφεδράνων με εποξειδικές ρητίνες και συνολικά (22τμχ Χ 677,51 =) 14.905,22 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 101,44 τμ της πρόσθετης εργασίας «απομόνωση οιουδήποτε στοιχείου κατασκευής» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 4,22 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά (101,44 τμ Χ 4,22 ευρώ = )428,08 ευρώ. Η συνολική αμοιβή της ενάγουσας για τις ανωτέρω εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 800.712,80 ευρώ πλέον ποσού 144.128 ευρώ για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (18%) ήτοι 944.841,10 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (23%) ποσού 217.313,45 ευρώ.
Επιπρόσθετα, με έγγραφες εντολές εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών που αναγράφηκαν στο ημερολόγιο του έργου ανατέθηκε στην ενάγουσα η άμεση εκτέλεση επειγουσών πρόσθετων εργασιών που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «παιδική χαρά/ παγκάκια/ διάφορες οικοδομικές εργασίες του 1ου ΑΠΕ και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, οι οποίες προέκυψαν ως επιτακτική ανάγκη προ των Ολυμπιακών Αγώνων και αποσκοπούσαν στην κάλυψη των απαιτήσεων της Ομάδας Διοίκησης του ΣΕΦ, ενώ δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθουν κατά την μελετη του έργου. Συγκεκριμένα με την υπ΄αριθμόν πρωτ. ΕΥΔΕ Φ230/503/9941/22-4-2005 απόφαση της ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ εγκρίθηκε η εκτέλεση των παρακάτω επειγουσών πρόσθετων εργασιών: 1.καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος (κρασπέδων, ρείθρων), 2.καθαρισμός και ανακατασκευή καναλιών ομβρίων παραλιακής οδού λόγω κατασκευής νέων πλακοστρώσεων και τοποθέτησης νέων σχαρών, 3.τοπικές επισκευές σε τμήματα του καταστρώματος των οδών πρόσβασης στο Στάδιο όπου η αισθητική εικόνα ήταν πολύ κακή, 4.ανακαινίσεις χρωματισμών κτιρίου αποδυτηρίων και ιατρείου στον περιβάλλοντα χώρο, 5.συμπληρωματικές εργασίες βελτίωσης και ανακαίνισης του Κτιρίου του Υ/Σ (νέες σιδηρές θύρες, ελαιοχρωματισμός τους στεγανοποίηση οροφής και δεξαμενών), 6.διάστρωση συντρίμματος (γαρμπίλι) στην παιδική χαρά, 7. οριζόντια διαγράμμιση ασφαλείας της κεντρικής οδού πρόσβασης στο τμήμα εντός του περιβάλλοντος χώρου, 8.επάλειψη πεζοδρομίων γεφυρών, 9.υδραυλικές εργασίες στο αντιλιοστάσιο του περιβάλλοντος χώρου , 10. εργασίες για την ασφαλέστερη λειτουργία του δικτύου πυροσβεσης (μετά από αίτημα του επιτόπου κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ) και 11. Εργασίες για την βελτίωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου από το χρόνο κατασκευής αυτών. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε επίσης η ενσωμάτωση της δαπάνης για τις εργασίες αυτές στον τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου, ενώ προηγήθηκε και το από 16-12-2004 Εισηγητικό Σημείωμα της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας που εγκρίθηκε και από τον Υπουργό Πολιτισμού.
Εξάλλου, με την υπ΄αριθμόν πρωτ. ………../3-8-2004 εντολή εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών δόθηκε εντολή στην ενάγουσα ανάδοχο εταιρεία να προβεί εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από της εκδόσεως της εντολής αυτής στις παρακάτω πρόσθετες εργασίες : α) ενοικίαση ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 400 KVA για 30 ημέρες, β) αγορά πετρελαίου ποσοτητας 400 περίπου λίτρων ανα ημέρα λειτουργίας, γ) αποζημίωση δύο ηλεκτρολόγων για οκτάωρη βάρδια κάθε ημέρα δ) πραγματοποιήση τριών σέρβις του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (ένα ανά δέκα ημέρες λειτουργίας), ε) μεταφορά του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο Στάδιο και αποκομιδή μετά το πέρας της λειτουργίας με νταλίκα και γερανό στ) εργασίες σύνδεσης – αποσύνδεσης και αξία καλωδίων, μικροϋλικών και όλων των απαραίτητων δοκιμών. Η εκτιμούμενη δαπάνη υπολογίστηκε προσωρινά στο ποσό των 33.000,00 ευρώ. Οι εργασίες αυτές ήταν αναγκαίες καθώς προεκυψαν από απρόβλεπτη βλάβη (βραχυκύκλωμα) στο υπόγειο και αποσκοπούσαν στην κάλυψη της έκτακτης ανάγκης τροφοδότησης με ηλεκτρικό ρεύμα του Υποσταθμού ΔΕΗ του Περιβάλλοντος Χώρου του Σταδίου από έτερη αυτόνομη πηγή. Λόγω του ότι η βλάβη αυτή δεν κατέστη δυνατόν ν΄αποκατασταθεί από συνεργεία της ΔΕΗ παρέστη ανάγκη εφοδιασμού του έργου με ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 400 KVA. Ειδικοτερα: για την εκτέλεση ποσότητας 38,97 κυβικών μέτρων της πρόσθετης εργασίας «διάστρωση συντρίμματος (γαρμπίλι) η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 31 ευρώ ανά κυβικό μέτρο και συνολικά (38,97 Χ 31 ευρώ=) 1208,07 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 136,4 τμ της πρόσθετης εργασίας «επίστρωση δι΄ασφαλτόπανου» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 22,27 ευρώ ανά κυβικό μέτρο και συνολικά (136,4 Χ 22,27 ευρώ=) 3.037,63 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 273,96 τμ της πρόσθετης εργασίας «διαγράμμιση οδών» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 10,68 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά (273,96 Χ 10,68 ευρώ=) 2.925,89 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 131,36 τμ της πρόσθετης εργασίας «επάλειψη επιφανειών πεζοδρομίων γεφυρών και προσβάσεων» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 11,15 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά (131,36 Χ 11,15 ευρώ=) 1.464,66 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 197,04 τετραγωνικών μέτρων της πρόσθετης εργασίας «στεγανοποίηση δεξαμενών Υ/Σ» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 14,77 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά (197,04 Χ 14,77 ευρώ=) 2910,28 ευρώ. Η συνολική αμοιβή της ενάγουσας για τις προαναφερόμενες πρόσθετες εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 11.546,53 ευρώ πλέον ποσού 2.078,37 ευρώ για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (18%) ήτοι 11.546,53 + 2078,37 = 13.624.9 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (23%). Περαιτέρω, η δαπάνη για τις πρόσθετες εργασίες κατηγορίας «Η/Μ εργασίες» περιλήφθηκε στον 1ο ΑΠΕ και στην 1η συμπληρωματική σύμβαση και εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμόν ΕΥΔΕ Φ230/538/366/13-2-2007 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχης. Ειδικότερα: για την εκτέλεση ποσότητας 2 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «σφαιρική βαλβίδα (ball valve) Φ 3΄΄» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 71,75 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (2 τεμαχια Χ 71,75 ευρώ=) 143,50 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 12 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «σφαιρική βαλβίδα (ball valve)Φ 4 ΄΄» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 110,22 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (12 Χ 110,22 ευρώ=) 1322,64 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 3 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 2 ½ ΄΄» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 43,01 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (3 τμχ Χ 43,01 ευρώ=) 129,03 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 3 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «Φίλτρο νερού χυτοσιδηρό φλαντζωτό Φ4΄΄ » η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 169,67 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (3τμχ Χ 169,67 ευρώ=) 509,01 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 2 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «Ζεύγος φλαντζών διαμ. Φ3΄΄» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 49 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (2 τμχ Χ 49 ευρώ=) 98 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 13 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «Ζεύγος φλαντζών διαμ. Φ4 ΄΄» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 58,18 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (13 τμχ Χ 58,18 ευρώ=) 756,34 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 4 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «ζευγος φλαντζών διαμ. Φ2 1/2 ΄΄΄» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 40,24 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (4τμχ Χ 40,24 ευρώ=) 160,96 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 297 μέτρων της πρόσθετης εργασίας «σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ2 ½ ΄΄» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 36,25 ευρώ ανά μέτρο και συνολικά (297 Χ 36,25 ευρώ=) 10.766,25 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 2 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «ρακόρ χαλύβδινο κωνικό Φ2 ½ ΄΄» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 38,87 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (2 τμχ Χ 38,87 ευρώ=) 77,74 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσοτητας 2 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «αντικραδασμικός ελαστικός σύνδεσμος Φ 4΄΄» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 106,05 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (2τμχ Χ 106,05 ευρώ=) 212,10 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 1 τεμαχίου της πρόσθετης εργασίας «επιδιόρθωση σωληνώσεων ύδρευσης & πυρόσβεσης» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 4.334,68 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (1 τμχ Χ 4334,68 ευρώ=) 4334,68 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 12 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «Μειωτής πιέσεως νερού Φ2 ½ ΄΄» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 303,85 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (12 Χ 303,85 ευρώ=) 3.646,20 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 4 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας « Μειωτής πιέσεως νερού Φ1 ½΄΄» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 254,24 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (4τμχ Χ 254,24 ευρώ=) 1.016,96 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 125 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «αντικατάσταση κλειδαριάς ηλ. Πίνακα» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 14,02 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (125 Χ 14,02 ευρώ=) 1752,50 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 135 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «ηλεκτρική αποσύνδεση καλωδίων ιστών φωτισμού» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 15,63 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (135 Χ 15,63 ευρώ=) 2110,05 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 1 τεμαχίου της πρόσθετης εργασίας «Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα ισχύος 100 ΗΡ» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 1250,02 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (1 Χ 1250,02 ευρώ=) 1250,02 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 2 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα ισχύος 20-25 ΗΡ» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 625 ευρώ ανά κυβικό μέτρο και συνολικά (2 Χ 625 ευρώ=) 1250,00 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 3 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα ισχύος 2 ΗΡ» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 166,68 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (3 Χ 166,68 ευρώ=) 500,04 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 2 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων 30Μ3/Η» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 1582,40 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (2 τμχ Χ 1582,40 ευρώ=) 3164,80 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 1 τεμαχίου της πρόσθετης εργασίας «πυροσβεστικό συγκρότημα αυτόματο πετρελαιοκίνητο 60 Μ3/Η-60Μ» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 16.650,25 ευρώ τεμάχιο και συνολικά (1τμχ Χ 16650,25 ευρώ=) 16.650,25 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 1569 κιλών της πρόσθετης εργασίας «καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 1,77 ευρώ ανά κιλό και συνολικά (1569 κιλά Χ 1,77 ευρώ=) 2777,13 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 1 τεμαχίου της πρόσθετης εργασίας «ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου με Η/Ζ ισχύος 400 ΚVA σε συνεχή λειτουργία» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 21.295,94 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (1 τμχ Χ 21295,94 ευρώ=) 21295,94 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 6 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «ανεμιστήρας ελικοειδής Φ 400 παροχής 5000 Μ3/Η» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 319,83 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (6 τμχ Χ 319,83 ευρώ=) 1918,98 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 5 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «Δοχείο διαστολής πιεστικό χωρητικότητας 750 lt» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 1307,82 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (5 τμχ Χ 1307,82 ευρώ=) 6.539,10 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 68 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «Σημείου ελέγχου φωτισμού ανάδειξης» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 134,77 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (68 τμχ Χ 134,77 ευρώ=) 9.164,36 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 1693,13 κιλών της πρόσθετης εργασίας «μεταλλικές κατασκευές» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 4,57 ευρώ ανά κιλό και συνολικά (1693,13 Χ 4,57 ευρώ=) 7.737,60 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 1 τεμαχίου της πρόσθετης εργασίας «συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενου αρδευτικού συγκροτήματος Περιβάλλοντος Χώρου» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 4.205,93 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (1 Χ 4205,93 ευρώ=) 4.205,93 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 3 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «επισκευή θερμαντήρα νερού χωρητικότητας 5000 it» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 1347,45 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (3 Χ 1347,45 ευρώ=) 4042,35 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 370 μέτρων της πρόσθετης εργασίας «Προστασία καλωδίων με πλάκες τσιμέντου» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 7,44 ευρώ ανά μέτρο και συνολικά (370 μ Χ 7,44 ευρώ=) 2752,80 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 506,5 μέτρων της πρόσθετης εργασίας «καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3 Χ 150 + 70 mm2» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 29,14 ευρώ ανά μέτρο και συνολικά (506,5 Χ 29,14 ευρώ=) 14.759,41 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 5448,6 μέτρων της πρόσθετης εργασίας «καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3 Χ 2,5 mm2» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 2,94 ευρώ ανά μέτρο και συνολικά (5448,6 Χ 2,94 ευρώ=) 16.018,88 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 851,4 μετρων της πρόσθετης εργασίας «καλωδιο τύπου ΝΥΥ 1 Χ 300 mm2 » » η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 18,04 ευρώ ανά μέτρο και συνολικά (851,4 Χ 18,04 ευρώ=) 15.359,26 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 1 τεμαχίου της πρόσθετης εργασίας «μετασχηματιστής ξηρού τύπου 1000 ΚVA» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 38.563,40 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (1 τμχ Χ 38.563,40 ευρώ=) 38.563,40 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 20 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «ακροκιβώτιο καλωδίου 20 KV διατομής 95 mm2» » η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 325,29 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (20 τμχ Χ 325,29 ευρώ=) 6.505,80 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 11 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «Μούφα καλωδίου 20 ΚV διατομής 50 mm2» » η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 495,72 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (11 Χ 495,72 ευρώ=) 5.452,92 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 7 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «Αυτόματος τριπολικός διακόπτης έντασης 63 Α» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 145,77 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (7 τμχ Χ 145,77 ευρώ=) 1020,39 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 4 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «αυτοματος τριπολικός διακόπτης εντασης 160 Α» » η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 186,11 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (4 τμχ Χ 186,11 ευρώ=) 744,44 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 1 τεμαχίου της πρόσθετης εργασίας «ανακατασκευή αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής περιβάλλοντος χώρου» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 2929,71 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (1 Χ 2929,71 ευρώ=) 2929,71 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 1 τεμαχίου της πρόσθετης εργασίας «ηλεκτροκινητήρας 100 ΗΡ» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 4.960,27 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (1 Χ 4.960,27 ευρώ=) 4.960,27 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 1 τεμαχίου της πρόσθετης εργασίας «ηλεκτροκινητήρας 20ΗΡ» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 1405,31 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (1 Χ 1405,31 ευρώ=) 1405,31 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 256 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «σημειο ελέγχου αποσβεστήρων δακτυλίου» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 79 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (256 Χ 79 ευρώ=) 20.224 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 1375 μέτρων της πρόσθετης εργασίας «καλώδιο ΝΥΥ 3 Χ 1,5 mm2» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 2,82 ευρώ ανά μέτρο και συνολικά (1375 Χ 2,82 ευρώ=) 3.877,50 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 12 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «φωτιστικό σώμα προβολέα ιωδίνης 500W» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 72,26 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (12 τμχ Χ 72,26 ευρώ=) 867,12 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 1 τεμαχίου της πρόσθετης εργασίας «Πίνακας προστασίας Μ/Σ 1000 ΚVA» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 780,51 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (1 Χ 780,51 ευρώ=)780,51 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 1 τεμαχίου της πρόσθετης εργασίας «σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) 2,2 KVA» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 851,65 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (1 Χ 851,65 ευρώ=) 851,65 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 30 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «φρεάτιο προκατασκευασμένο 30 εκ. Χ 30 εκ.» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 100,05 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (30 Χ 100,05 ευρώ=) 3.001,50 ευρώ. Η συνολική αμοιβή της ενάγουσας για τις ανωτέρω εργασίες ανέρχεται σε 247.607,33 ευρώ πλέον 44.569,31 ευρώ για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (18%) ήτοι 247.607,33 ευρώ + 44.569,31 ευρώ =) 292.176,64 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (23%) ποσού 67.200,62 ευρώ.
Περαιτέρω, με την υπ΄αριθμόν πρωτ. ……../26-7-2004 εξαιρετικά επείγουσα Εντολή της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων και Αθλητικών Ολυμπιακών έργων δόθηκε εντολή στην ανάδοχο εταιρία για την εκτέλεση των παρακάτω επειγουσών πρόσθετων εργασιών εντός πέντε ημερών από της ημερομηνίας εκδόσεως της εντολής αυτής, οι οποίες αποσκοπούσαν στην κάλυψη των φυτοτεχνικών αναγκών του έργου όπως διαπιστώθηκαν λίγο πριν την έναρξη των Ολυμπιακών αγώνων από την Ομάδα Διοίκησης του ΣΕΦ : α) εκρίζωση ξερών δένδρων και θάμνων (700 φυτά) β) διαμόρφωση κόμης και κλάδεμα 750 δένδρων γ) διαμόρφωση κόμης και κλάδεμα 3850 θάμνων και δ) αντικατάσταση του προβλεπόμενου χλοοτάπητα έκτασης 1,58 στρεμματων με έτοιμο χλοοτάπητα ε) συντήρηση του υφιστάμενου υπολοίπου χλοοτάπητα και του περιβάλλοντος χώρου της εργολαβίας με 1) ζιζανιοκτονία και απακάνθωση σε έκταση 18 στρεμμάτων, 2) φρεζάρισμα – ισοπέδωση- συμπλήρωση με κηπευτικό χώμα για την εγκατάσταση τεσσάρων (4) στρεμμάτων νέου ετοίμου χλοοτάπητα και 3) αναμόχλευση και επίστρωση 18 στρεμμάτων. Στ) προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα σε έκταση τεσσάρων στρεμμάτων. ζ) συμπλήρωση και επέκταση του τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου στην έκταση των τεσσάρων στρεμμάτων. η) Κάλυψη με άτομα κισσού στα σκιερά μέρη σε έκταση ενός στρέμματος (2000 κισσοί περίπου). Θ)προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση οργάνων τύπου LAPSET στην Παιδική Χαρά που βρίσκεται ανατολικά της Πλατείας Β΄(κούνια τεσσάρων θέσεων, αμμοδόχος, πολυόργανο με τσουλήθρα, ένα κιόσκι, δύο τραμπάλες και τέσσερα καθιστικά). Ι) Αύξηση του αριθμού των φωτιστικών σωμάτων στην Πλατεία Β΄σε όλο το χώρο της Παιδικής Χαράς και στον υπόλοιπο χώρο παραμονής των θεατών που θα είναι τοποθετημένα επί σιδηρών ιστών, καθώς και αύξηση των αντίστοιχων υλικών κατασκευής του απαραίτητου δικτύου μεταφοράς του ρεύματος (καλώδια πλαστικοί σωληνες, εκσκαφές, επιχώσεις, αποκαταστάσεις δαπέδων από οπλισμένο σκυρόδεμα, φρεάτια διακλαδώσεων κλπ) για την ικανοποιητική κάλυψη των απαιτήσεων του φωτισμού ασφάλειας και ορατότητας των θεατών. Ια) στρώση ασφαλτοτάπητα πάχους 5 cm σε όλο το μήκος του παραλιακού δρόμου από την είσοδο μέχρι την είσοδο της Καφετεριας LEGEND. Ιβ) αύξηση του προβλεπόμενου στην προμέτρηση της μελέτης μήκους των κρασπεδορείθρων (166 μ.μ. κράσπεδα και 846 μ.μ ρείθρα) των επιφανειών πλακοστρώσεων πεζοδρομίων (825 τμ). Ιγ) Προμήθεια και τοποθέτηση γαλβανισμένων μεταλλικών σχαρών τύπου ΑSKO (454 μ.μ.). Η εκτιμούμενη δαπάνη υπολογίστηκε προσωρινά από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στο ποσό 104.954 + 496.000 = 600.954 ευρώ . Η δαπάνη που απαιτήθηκε για τις πρόσθετες αυτές εργασίες εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμόν πρωτ. ΕΥΔΕ Φ 230/538/366/13-2-2007 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Ειδικότερα, για την εκτέλεση 5,67 στρεμμάτων της πρόσθετης εργασίας «εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 4.650 ευρώ ανά στρέμμα και συνολικά (5,67 στρεμμ Χ 4650 ευρώ=) 26.365,50 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 2000 τεμαχίων κισσού της πρόσθετης εργασίας «προμήθεια κισσού» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 2,81 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (2000 Χ 9,81 ευρώ=) 5.620 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 238 τεμαχίων δάφνης απόλλωνα της πρόσθετης εργασίας «προμήθεια δάφνης απόλλωνα» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 9,56 ευρώ ανά τεμάσιο και συνολικά (238 Χ 9,56 ευρώ=) 2.275,28 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 16,45 στρεμμάτων της πρόσθετης εργασίας «βοτάνισμα με ζιζανιοκτονόνα» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 50,71 ευρώ ανά στρέμμα και συνολικά (16,45 Χ 50,71 ευρώ=) 834,18 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 16,45 στρεμμάτων της πρόσθετης εργασίας «βοτάνισμα με χρήση χειροκίνητου βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 126,30 ευρώ ανά στρέμμα και συνολικά (16,45 στρεμμ Χ 126,30 ευρώ=) 2.077,64 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 16.448,09 τμ της πρόσθετης εργασίας «συμπλήρωση παράπλευρων χώρων και πλατειών με κηπευτικό χώμα» » η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 1,29 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά (16.448,09 Χ 1,29 ευρώ=) 21.218,04 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 16,45 στρεμμάτων της πρόσθετης εργασίας «γενική μόρφωση επιφανείας» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 210,60 ευρώ ανά στρέμμα και συνολικά (16,45 Χ 210,60 ευρώ=) 3.464,37 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 167 μέτρων μήκους της πρόσθετης εργασίας «σωλήνας από πολυαιθυλένιο Φ 16» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 0,21 ευρώ ανά μέτρο και συνολικά (167 Χ 0,21 ευρώ=) 35,07 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 382 μέτρων μήκους της πρόσθετης εργασίας «σωλήνας από πολυαιθυλένιο Φ 25» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 0,30 ευρώ ανά μέτρο και συνολικά (382 Χ 0,30 ευρώ=) 126,06 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 1533 μέτρων μήκους της πρόσθετης εργασίας «σωλήνας από πολυαιθυλένιο Φ 32» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 0,37 ευρώ ανά μέτρο και συνολικά (1533 Χ 0,37 ευρώ=) 567,21 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 88 μέτρων μήκους της πρόσθετης εργασίας «καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3Χ1,5 μμ2»» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 0,40 ευρώ ανά μέτρο και συνολικά ( 88 Χ 0,40 ευρώ=) 35,20 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 411 μέτρων μήκους της πρόσθετης εργασίας «καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5 Χ 1,5 μμ2» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 0,56 ευρώ ανά μέτρο και συνολικά (411 Χ 0,56 ευρώ=) 230,16 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 167 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «εκτοξευτήρες» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 27,34 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (167 Χ27,34 ευρώ=) 4565, 78 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 21 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «ηλεκτροβάνες» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 77,99 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (21 Χ 77,99 ευρώ=) 1637,79 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 11 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «φρεάτιο ηλεκτροβανών 30 Χ 40» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 22,93 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (11 Χ 22,93 ευρώ=) 252,23 ευρώ. Για την εκτέλεση ποσότητας 2 τεμαχίων της πρόσθετης εργασίας «φρεάτιο ηλεκτροβανών 50 Χ 60» η αμοιβή της ενάγουσας καθορίστηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή με τιμή μονάδος 40,36 ευρώ ανά τεμάχιο και συνολικά (2 Χ 40,36 ευρώ=) 80,72 ευρώ. Η συνολική αμοιβή της ενάγουσας για τις ανωτέρω πρόσθετες εργασίες ανέρχεται σε 69.398,54 ευρώ πλέον 12.491,73 ευρώ για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (18%) ήτοι (69.398, 54 ευρώ + 12491,73 ευρώ =) 81.890,27 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (23%) ποσού 18.834,76 ευρώ. Για το σύνολο των προαναφερόμενων πρόσθετων εργασιών η αμοιβή της ενάγουσας ανέρχεται στο ποσό των (944.841,10 + 13624,90 + 292176,64 + 81.890,27 =) 1332.532,91 ευρώ και το ποσό αυτό πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ είχε εγκριθεί από την Προϊσταμένη αρχή με την υπ΄αριθμόν ΕΥΔΕ Φ230/538/366/13-2-2007 απόφαση αυτής καθώς με την απόφαση αυτή ενεκρίθη από τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ), αλλά και η υπογραφή της 1 ης συμπληρωματικής σύμβασης, ενώ με την υπ΄αριθμόν ΕΥΔΕ/Φ230/490/9312/17-11-2004 απόφαση της ΕΥΔΕ /ΑΟΕΕ εγκρίθηκε εκ των υστέρων περαιτέρω παράταση της συμβατικής προθεσμίας ώστε να ληξει την 17-9-2004. Το αρχικά ανατεθέν έργο με εκτελεσθείσες και τις πρόσθετες εργασίες περαιώθηκε και οι επιβλέποντες μηχανικοί της ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ εξέδωσαν βεβαίωση περάτωσης των εργασιών, όπως και Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Αμφότερες δε, οι βεβαιώσεις διαβιβάστηκαν στην ενάγουσα με το υπ΄αριθμόν πρωτ. ………./29-11-2004 έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ της Γενικής Γραμματεία Αθλητισμού. Ακολούθως, με την υπ΄αριθμόν πρωτ. ΕΥΔΕ/Φ230/531/2760/29-8-2006 απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου και με την υπ΄αριθμόν πρωτ. ΕΥΔΕ Φ230/538/366/13-2-2007 αποφαση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ εγκρίθηκε ο πρώτος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εξόδων (ΑΠΕ) και το πρώτο Πρωτόκολλο Καθορισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), όπως συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 43 του πδ 609/1985 συνολικής δαπάνης 4138.995,22 ευρώ. Με την αυτή απόφαση εγκρίθηκε, επίσης, η σύναψη της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης για τις πρόσθετες εργασίες που είχε εκτελέσει η ενάγουσα για ποσό 1.585.714,20 ευρώ εκ του οποίου 203.267,74 ευρω για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου και 253.181,26 ευρώ για ΦΠΑ, ενώ εξουσιοδοτήθηκε και ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υπογραφή της συμπληρωματικής αυτής σύμβασης. Οι τιμές βάσει των οποίων υπολογίστηκαν οι πρόσθετες εργασίες που περιλήφθηκαν στον πρώτο Α. Π.Ε. και στην πρώτη συμπληρωματική σύμβαση αντλήθηκαν λόγω του ότι δεν υπήρχαν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 43 παρ 3 του πδ 609/85 είτε από παρόμοια ή ανάλογα άρθρα εγκεκριμένων αναλυτικών τιμολογίων (ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ, ΑΤΗΕ) είτε όπου δεν υπήρχαν από παρακολούθηση από την ορισθείσα δυνάμει της υπ΄αριθμόν πρωτ. ΕΥΔΕ Φ230/59Α/2940/19-8-2002 απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής Επιτροπής Καθορισμού Τιμών που συνέταξε το συνημμένο στο πρώτο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. από 21-9-2004 Πρακτικό παρακολούθησης διαπίστωσης και καθορισμού συντελεστών κόστους νέων πρόσθετων εργασιών. Υπολογίστηκαν δε, με έκπτωση 25% και με συντελεστή απομείωσης 0,85, ήτοι με συνολική έκπτωση 36,25%, ενώ οι τιμές των υλικών και των ημερομισθίων ελήφθησαν από το επίσημο Πρακτικό της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων ΄Εργων του β΄τριμήνου του έτους 2004. Επιπλέον, η δαπάνη για τις πρόσθετες εργασίες προσαυξήθηκε όπως και η δαπάνη για τις συμβατικές εργασίες κατά ποσοστό 18% για τα γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου (Γ.Ε & Ο.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 10.1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου και το άρθρο 5 παρ 4 του πδ 609/1985 πλέον του αναλογούντος φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Ωστόσο, η υπογραφή της συνταχθείσας από την Διευθύνουσα Υπηρεσία πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης για τις πρόσθετες εργασίες συνολικού ποσού 1.129.265,20 ευρώ πλέον γενικών εξόδων και όφελος εργολάβου 18% ύψους 203.267,74 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ δεν κατέστη δυνατή καθόσον το Ελεγκτικό Συνέδριο στο οποίο είχε υποβληθεί προς έλεγχο έκρινε με την υπ΄αριθμόν 228/2007 Πράξη του Ε΄Κλιμακίου ότι ήταν αναρμόδιο κατά χρόνο για τον έλεγχο για το λόγο ότι η συμπληρωματική σύμβαση αφορούσε πρόσθετες εργασίες οι οποίες είχαν ήδη εκτελεστεί και απείχε από τον έλεγχο αυτής. Ακολούθως, η ενάγουσα κατέθεσε την υπ΄αριθμόν πρωτ. ………../19-4-2007 αίτηση για ανάκληση της εκδοθείσας Πράξεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου δίχως όμως αποτέλεσμα. Η θέση αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν επέτρεψε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ να εξοφλήσει την αμοιβή για τις πρόσθετες αυτές εργασίες και το γεγονός αυτό γνωστοποιήθηκε στην ενάγουσα με το υπ΄αριθμόν πρωτ. ………../ 6-7-2007 έγγραφο του Προϊσταμένου της. Συνεπεία της εξέλιξης αυτής η ενάγουσα δεν εισέπραξε την ανωτέρω αμοιβή που δικαιούνταν. Πρέπει δε, να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής της Ε.Υ.Δ.Ε./Α.Ο.Ε.Ε. (Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων) αφού έλεγξε το σύνολο των εργασιών που εκτέλεσε η ενάγουσα και διαπίστωσε καλή ποιοτική κατάσταση παρέλαβε οριστικά τόσο το έργο που εκτέλεσε η ενάγουσα βάσει της αρχικής σύμβασης όσο και τις ανωτέρω πρόσθετες εργασίες που περιλήφθηκαν στον πρώτο ΑΠΕ και στην πρώτη συμπληρωματική σύμβαση και προς τούτο συνέταξε το με ημερομήνία 25-1-2008 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, ενώ με την υπ΄αριθμόν πρωτ. ΕΥΔΕ Φ 230/556/243/ 26-1-2009 απόφαση του Προϊσταμένου της Ε.Υ.Δ.Ε./Α.Ο.Ε.Ε. ενεκρίθη και η οριστική παραλαβή του έργου αυτού. Στη συνέχεια, η ενάγουσα άσκησε την από 1-8-2007 αγωγή της κατά του ήδη εναγόμενου (Ελληνικού Δημοσίου) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά με την οποία ζήτησε μεταξύ αλλων και την πληρωμή του τρίτου λογαριασμού στον οποίο είχε περιληφθεί η αμοιβή της για τις πρόσθετες εργασίες πλέον ΦΠΑ. Επί της αγωγής αυτής εξεδόθη η υπ΄αριθμόν 1760/2009 απόφαση με την οποία το Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή ως προς τον τρίτο λογαριασμό με την αιτιολογία ότι απαραδέκτως ασκήθηκε η αγωγή καθοσον η απαίτηση της ενάγουσας δεν ήταν εκκαθαρισμένη αφού δεν είχε εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία η οποία με το (προαναφερόμενο) υπ΄αριθμόν πρωτ. ………./ 6-7-2007 έγγραφο του Προϊσταμένου αυτής είχε δηλώσει ρητώς την άρνηση της να προβεί στη πράξη αυτή. Κατά της απόφασης αυτής η ενάγουσα άσκησε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την από 10-12-2010 αίτηση αναιρέσεως επί της οποίας εξεδόθη η υπ΄ αριθμόν 4896/31-12-2014 απόφαση του Στ΄Τμήματος με την οποία απερρίφθη η αναίρεση με την αιτιολογία ότι εφόσον η Διευθύνουσα Υπηρεσία αρνήθηκε την έγκριση του τρίτου λογαριασμού η σχετική αξίωση δεν ήταν εκκαθαρισμένη και επομένως ορθώς το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά απέρριψε την αγωγή ως απαράδεκτη. Κρίνεται δε, απορριπτέα η ένσταση παραγραφής που προέβαλε το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο λόγω του ότι η ενάγουσα δεν άσκησε το δικαίωμά της κατ΄άρθρο 75Α του ν 3669/2008 με σχετική αίτησή της προς την διευθύνουσα υπηρεσία μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού (10-4-2012) καθόσον η διάταξη αυτή (άρθρο 75Α του ν.3669/2008) εφαρμόζεται επί δικαιωμάτων από σύμβαση και δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις αποδόσεως της ωφέλειας λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού.
Περαιτέρω, το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο ισχυρίζεται ότι το δικαίωμα της ενάγουσας για απόδοση της ωφέλειας λόγω αδικαιολογητου πλουτισμού έχει παραγραφεί κατ΄αρθρο 90 παρ 1 του ν 2362/1995 καθόσον από 17-9-2004 (ημερομηνία εκτέλεσης των πρόσθετων εργασιών), άλλως από το τέλος 2004 (τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη κατ΄άρθρο 91 του ν 2362/1995), άλλως από το τέλος του έτους 2007 (εντός του οποίου η διευθύνουσα το έργο υπηρεσία αρνήθηκε την έγκριση του τρίτου λογαριασμού για τις πρόσθετες εργασίες), άλλως από 25-1-2008 (ημερομηνία οριστικής παραλαβής των πρόσθετων εργασιών) μέχρις ασκήσεως της κρινόμενης αγωγής (5-7-2016) έχει συμπληρωθεί πενταετία και επομένως, η αξίωση της ενάγουσας έχει αποσβεστεί. Η ένσταση αυτή η οποία λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως (άρθρο 94 του ν.2362/1995 και ήδη άρθρο 144 του ν 4270/2014) είναι νόμιμη ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 90 παρ 1 και 91 του ν 2362/1995 που ίσχυε στην κρινόμενη περίπτωση μέχρις καταργήσεώς τους από το ν. 4270/2014 και ήδη στις διατάξεις των άρθρων 140, 141 του ν 4270/2014 που εφαρμόζονται για το μετέπειτα χρονικό διάστημα δοθέντος ότι στις απαιτήσεις κατά του Δημοσίου οι οποίες υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή βάσει των ανωτέρω διατάξεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και κείνες που πηγάζουν από αδικαιολόγητο πλουτισμό, όπως αναφέρεται στην υπό στοιχείο Γ΄μείζονα σκέψη. Ωστόσο, πρέπει ν΄απορριφθεί ως αβάσιμη κατ΄ουσίαν κατά παραδοχή της αντενστάσεως διακοπής της παραγραφής που προέβαλε νομότυπα η ενάγουσα καθόσον οι επείγουσες και αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων πρόσθετες εργασίες είχαν περατωθεί στις 17-9-2004 (βλ με ημερομηνία 17-9-2004 αναφορά περάτωσης εργασιών της ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ της Γενικής Γραμματεία Αθλητισμού), η προσωρινή παραλαβή του έργου έλαβε χώρα στις 21-7-2006 (βλ με ημερομηνία 21-7-2006 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής της ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ και η οριστική παραλαβή έλαβε χώρα στις 25-1-2008 (βλ με ημερομηνία 28-1-2008 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ). Έκτοτε, το Ελληνικό Δημόσιο αποκόμισε ωφέλεια η οποία συνίσταται στη χρηματική αποτίμηση των ανωτέρω επειγουσών και αναγκαίων πρόσθετων εργασιών αφού εξοικονόμησε τη δαπάνη στην οποία θα υποβαλλόταν αν την εκτέλεση των ίδιων εργασιών ανέθετε με έγκυρη σύμβαση σε τρίτο πρόσωπο που διέθετε τα ίδια με την ενάγουσα επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες και κάτω από τις ίδιες περιστάσεις. Περαιτέρω, τον Αύγουστο του 2007 η ενάγουσα άσκησε την από 1-8-2007 αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς με την οποία ζητησε μεταξύ άλλων την καταβολή του ανωτέρω ποσού για την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών, οι οποίες κατέστησαν κατά την εκτέλεση του αρχικά ανατεθέντος έργου αναγκαίες κατά την έννοια των άρθρων 8 παρ 1 του ν 1418/1984 και 43,44 του πδ 609/1985 λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Η απόφαση ( υπ΄αριθμόν 1760/2009) επί της αγωγής αυτής εξεδόθη την 30-10-2009. Τον Δεκέμβριο του έτους 2010 η ενάγουσα άσκησε την από 10-12-2010 αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση (υπ΄αριθμόν 4896/2014) επί της αναιρέσεως εξεδόθη την 31-12-2014. Η κρινόμενη αγωγή (υπ΄αριθμόν καταθ. ……/2016) επιδόθηκε την 5-7-2016 (βλ. υπ΄αριθμούς … και …/2016 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών, …….). Η συζήτηση αυτής έλαβε χώρα την 15-12-2016, η απόφαση (υπ΄αριθμόν 439/2017) εξεδόθη την 16-2-2017, η αναίρεση (υπ΄αριθμόν ……./2017) κατατέθηκε την 31-3-2017 και επιδόθηκε στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού την 14-6-2017 (βλ υπ΄αριθμούς … και ……../14-6-2017 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνων, …….), η συζήτηση της αναίρεσης έγινε στις 15-1-2018, η απόφαση επί της αναιρέσεως (υπ΄αριθμόν 892/2018) εξεδόθη την 9-5-2018, η κλήση για την μετ΄αναίρεση συζήτηση (υπ΄αριθμόν ……../30-8-2018) κατατέθηκε στις 30-8-2018 και επιδόθηκε στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού στις 21-9-2018 (βλ. υπ΄αριθμούς .. και .. εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητη ………), η συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε για την 9-4-2020, οπότε ματαιώθηκε και ορίστηκε αυτεπαγγέλτως για την 12-11-2020, η έκδοση της απόφαση επί της μετ΄αναίρεσης συζήτησης (υπ΄αριθμόν 877/2021 Πολυμελούς Αθηνων με την οποία κρίθηκε καθ΄υλην και κατά τόπο αναρμόδιο το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνων) έγινε στις 29-3-2021, η κλήση για συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου τούτου κατατέθηκε την 19-5-2021 και επιδόθηκε στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού την 21-5-2021 και η συζήτηση της υπόθεσης έλαβε χώρα κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο. Ως εκ τούτου μεταξύ των ανωτέρω διαδικαστικών πράξεων, καθεμία εκ των οποίων διέκοπτε την παραγραφή που άρχιζε από την προηγούμενη διαδικαστική πράξη, δεν συμπληρώθηκε πενταετία και επομένως η αξίωση της ενάγουσας από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό δεν έχει υποπέσει στην πενταετή παραγραφή δοθέντος ότι κατά την αληθινή έννοια των διατάξεων : α) του προϊσχύσαντος άρθρου 95 εδαφ. α΄ του νδ 321/1969 «περί κώδικος Δημοσίου Λογιστικού», β) του μετέπειτα ισχύσαντος άρθρου 93 παρ α΄του ν. 2362/1995 και γ) του ήδη ισχύοντος άρθρου 143 παρ α΄ του ν. 4270/2014 στις οποίες ορίζεται ότι «με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων η παραγραφή των χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου διακόπτεται μόνο με την υποβολή της υπόθεσης στο δικαστήριο ή σε διαιτητές, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων, του δικαστηρίου ή των διαιτητών», στις χρηματικές αξιώσεις κατά του Δημοσίου, όπως αναφέρθηκε στην υπό στοιχείο Δ΄μείζονα σκέψη, επέρχεται διακοπή της παραγραφής όχι μόνο όταν εισαχθεί στο δικαστήριο η διαφορά που αφορά την ικανοποίηση της αξίωσης, αλλά και όταν άλλο δικαστήριο, κρίνοντας για διαφορετικό αντικείμενο επιλύει αρμοδίως ζήτημα που αποτελεί βάση ή προϋπόθεση της αξίωσης ή η παρεμπίπτουσα έρευνα του οποίου θα ήταν αναγκαία για να επιλυθεί η διαφορά που αναφέρεται στην αξίωση( σχετ ΟλΑΠ 1327/1986 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εφόσον λοιπόν η διαφορά που υποβλήθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς συνίσταται στην επίλυση του ζητήματος της εκτέλεσης ή μη των πρόσθετων εργασιών κατά την έννοια των άρθρων 8 παρ 1 του ν 1418/1984 και 43, 44 του πδ 609/1985, οι οποίες κατέστησαν κατά την εκτέλεση του αρχικά ανατεθέντος έργου αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και στη διεκδίκηση του ποσού που απαιτήθηκε για την εκτέλεση των εργασιών αυτών και η κρινόμενη διαφορά ενώπιον του παρόντος πολιτικού δικαστηρίου αναφέρεται στην επίλυση του ζητήματος της ωφέλειας του Ελληνικού Δημοσίου από την εκτέλεση ή μη των πρόσθετων αυτών εργασιών και στη διεκδίκηση του ποσού που απαιτήθηκε για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, και ως εκ τούτου οι δύο διαφορές έχουν κοινό ζήτημα την εκτέλεση ή μη των πρόσθετων εργασιών κατά την έννοια των άρθρων 8 παρ 1 του ν 1418/1984 και 43, 44 του πδ 609/1985, οι οποίες κατέστησαν κατά την εκτέλεση του αρχικά ανατεθέντος έργου αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και στη διεκδίκηση του ποσού που απαιτήθηκε για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, η παραγραφή της αξίωσης από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό διεκόπη με την υποβολή της διαφοράς του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, στη συνέχεια με την συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου αυτού, ακολούθως με την έκδοση απόφασης, περαιτέρω με την άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με την εκδίκαση αυτής και τέλος, με την έκδοση απόφασης. Διεκόπη, στη συνέχεια με την άσκηση της κρινόμενης αγωγής, με την συζήτηση αυτής, με την έκδοση απόφαση επ΄αυτής, με την άσκηση αναίρεσης, με την συζήτηση αυτής, με την έκδοση απόφαση επ΄αυτής, με την κληση για την μετ΄αναίρεση συζήτηση, με την μετ΄αναίρεση συζήτηση, με την έκδοση απόφαση επ΄αυτής, με την κλήση για εκδίκαση της υπόθεσης από το παρόν Δικαστήριο και με την συζήτηση της υπόθεσης κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο δίχως να έχει συμπληρωθεί μέχρι σήμερα ο χρόνος της παραγραφής καθώς δεν μεσολάβησε μεταξύ των ανωτέρω διαδικαστικών πράξεων πενταετία. Συνεπώς, η ένσταση παραγραφής (η οποία λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως) πρέπει ν΄απορριφθεί ως αβάσιμη κατ΄ουσίαν κατά παραδοχή της προβληθείσας ενστάσεως διακοπής της παραγραφής (η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως). Κατ΄ακολουθίαν, το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται ν΄αποδώσει στην ενάγουσα την ωφέλεια που αποκόμισε χωρίς νόμιμη αιτία και η οποία συνίσταται στη χρηματική αποτίμηση των προαναφερόμενων πρόσθετων εργασιών αφού εξοικονόμησε δαπάνη ύψους 1332.532,91 ευρώ, στην οποία θα υποβαλλόταν αν την εκτέλεση των ίδιων εργασιών ανέθετε με έγκυρη σύμβαση σε τρίτο πρόσωπο που διέθετε τα ίδια με την ενάγουσα επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες και κάτω από τις ίδιες περιστάσεις. Επομένως, πρέπει να υποχρεωθεί το εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ανωτέρω ποσό πλέον του αναλογούντος φόρου προστιθέμενης αξίας δοθέντος ότι στην περίπτωση σύμβασης έργου, κατά την οποία ο εργολάβος παρέχει τις υπηρεσίες του στον εργοδότη για την εκτέλεση του έργου έναντι αμοιβής, για την οποία είναι υπόχρεος στην έκδοση τιμολογίων και την απόδοση προς το Δημόσιο του αναλογούντος σε αυτό φόρου προστιθέμενης αξίας (ο οποίος επιρρίπτεται στον εργοδότη ως ληπτη των παρεχομένων σε αυτόν υπηρεσιών και υπόχρεο συνεπεία τούτου στην καταβολή του) σε περίπτωση που κατά το χρόνο είσπραξης της αμοιβής του εργολάβου ύστερα από επιταγή δημόσιας αρχής, όπως επί δικαστικής απόφασης, ο εργολάβος οφείλει να εκδώσει κατά το χρόνο είσπραξης της αμοιβής (δηλαδή στο μέλλον) τιμολόγιο ή απόδειξη ή άλλο στοιχείο που προβλέπεται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, στο οποίο θα αναγράψει τη φορολογική αξία (την ως άνω επιδικασθείσα αμοιβή) και το ποσό του φόρου χωριστά, ακόμη και αν εργοδότης είναι το Ελληνικό Δημόσιο κατά τα αναφερόμενα στην υπό στοιχείο Ε΄μείζονα σκέψη. Τέλος, πρέπει να υποχρεωθεί το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρεία το ποσό των 1332.532,91 ευρώ με το νόμιμο τόκο που ορίζεται στην διάταξη του άρθρου 21 του νδ της 26.6/10-7-1944 που διατηρήθηκε σε ισχύ με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 109 του ΕισΝΑΚ για το χρονικό διάστημα από της επιδόσεως της αγωγής στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 21 παρ 2 του νδ της 26.6/10-7-1944 και ήδη άρθρο 45 παρ 2 του ν 4607/2019) μέχρι 30-4-2019 δοθέντος ότι η διάταξη αυτή δεν είναι αντισυνταγματική, ούτε παραβιάζει τα άρθρα 6 παρ 1 της ΕΣΔΑ και 2 παρ 3 περ α΄ και β΄ και 14 παρ 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαίωματα καθώς και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (ΑΕΔ 25/2012, ΟλΑΠ2114/2014) και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα από 1-5-2019 (άρθρο 45 παρ 1, 2 και 3 του ν 4607/2019) μέχρις εξοφλήσεως με το νόμιμο τόκο που ορίζεται στην διάταξη του άρθρου 45 παρ 1 του ν 4607/2019. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων καθόσον η ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (άρθρο 179 ΚΠολΔ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων
ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρεία το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (1.332.532,91 ευρώ) με το νόμιμο τόκο που ορίζεται στην διάταξη του άρθρου 21 του νδ της 26.6/10-7-1944 από της επιδόσεως της αγωγής στον Υπουργό Οικονομικών μέχρι 30-4-2019 και από 1-5-2019 μέχρις εξοφλήσεως με το νόμιμο τόκο που ορίζεται στην διάταξη του άρθρου 45 παρ 1 του ν 4607/2019 πλέον του αναλογούντος φόρου προστιθεμένης αξίας .
ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στον Πειραιά την 25η Μαΐου 2023 και δημοσιεύθηκε στις 18 Ιουλίου 2023 σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού με απόντες τους διαδίκους, τον πληρεξούσιο δικηγόρο της καλούσας-ενάγουσας και της δικαστικής πληρεξουσίας ΝΣΚ του καθ΄ ου η κλήση-εναγομένου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ